学习二十大 奋进新时代 | 永城市法院：疫情影响误工期 法院调解促和谐 作者：张露露 发布时间：2022-12-20 09:28:41
01.疫情误工期诉至法院
2021年5月30日，原告与被告签订装饰装修工程施工合同，约定由被告承包原告的家庭居室装饰装修工程。原告以被告延误工期，未按合同约定赠送家电为由，将被告诉至法院，请求依法判决被告支付违约金30360元。被告辩称延误工期是因疫情影响，原告尚未付清装修尾款5000元， 赠送家电需要原告先支付清尾款。
02.释明不可抗力解纠纷
为切实保护原、被告的合法权益，永城法院承办法官王莉多次致电双方当事人，并组织双方进行“面对面”调解。经过双方的对质，结合提供的证据，确认了被告误工期确因疫情影响。随后法官向原告释明，疫情属于不可抗力因素，依法应免除被告责任。最终促成双方在公平公正、互谅互让的基础上达成调解协议，被告如约交付赠送的家用电器，原告当即给付装修尾款5000元。双方即时履行完毕后，均致电王莉法官，对王莉法官为办理此案付出的时间、精力和耐心表示由衷的感谢。
法条速递
《民法典》第五百九十条，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。
*不可抗力包括下列情形：
1、自然灾害，如台风、洪水、地震等；
2、政府行为，如征收、征用；
3、社会异常事件，如罢工、骚乱。
因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。
|
法院概况
